+ Подразделы

Спор о возмещении убытков

ООО «Транспарк» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Технологии энергосбережения» (далее – Подрядчик) о возмещении убытков в размере  674 100 руб.
По мнению Истца, из-за просрочки выполнения подрядных работ, Истец понес убытки, связанные с возмещением арендатору расходов на дизельное топливо в размере 674 100 руб. Истец полагал, что в случае своевременной сдачи работ, помещение должно было отапливаться газообразным топливом, а, следовательно, у Арендатора не возникли бы подобные расходы.

Интересы Ответчика в данном деле защищали юристы Группы Компаний «АВАЛЬ».
В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ для возмещения убытков нужно доказать:
неправомерное поведение должника при исполнении условий договора;
  • причинно-следственную связь между неправомерным поведением и причиненными убытками;
  • наличие убытков и их размер.
Юристами Группы Компаний «АВАЛЬ» в суде доказывалось отсутствие причинно-следственной связи между просрочкой выполнения работ по договору Подрядчиком и убытками Истца:
  • из договора аренды не следует, что Истец передал Арендатору помещение, отапливаемое на газовом топливе;
  • согласно договору аренды помещение передавалось в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию;
  • договор аренды был заключен до предусмотренного договором подряда срока окончания работ, однако, отопительный сезон на тот момент уже начался.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 11 июля 2013 года в иске ООО «Транспарк» отказано полностью.

Суд в своем решении об отказе в удовлетворении требований Истца исходил из данных обстоятельств, а также указал, что «сроки выполнения работ подрядчиком (ответчиком) по договору подряда не были поставлены в зависимость от заключения договора аренды, равно как и заключение договора аренды не было обусловлено сроками выполнения работ ответчиком по договору подряда, что исключает наличие причинно-следственной связи между убытками истца и исполнением ответчиком обязательств по договору подряда».

Скачать судебное решение 185 Кб, pdf
 

Перейти в раздел: Юридическое агентство / Представительство в суде

Подразделы

Оформить заявку
Гарантия результата
Последние отзывы
×
Выберите Ваш регион:
Екатеринбург
Группа компаний «АВАЛЬ»
ул. Энгельса, д. 38 620026 Екатеринбург,,
+7 343 222-10-20, +7 343 222-10-30, aval@ua-aval.ru