Взыскание задолженности по смешанному договору подряда и поставки

ООО «Звезда» (подрядчик/поставщик) обратилось в ООО Группа Компаний «АВАЛЬ» за оказанием правовых услуг в виде взыскания с ООО Производственная фирма «Строительно-Монтажная Компания» (заказчик/покупатель) задолженности смешанному договору подряда и поставки в сумме 382 158 рублей.
Юристами ООО Группа Компаний «АВАЛЬ» было подготовлено и подано в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании суммы долга 382 158 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами 6 791 руб. (с требованием об их начислении до момента оплаты долга), расходов на оплату услуг представителя 35 000 руб., а также расходов по оплате госпошлины 10 778 ,98 руб.
23.04.2012 г. состоялось предварительное судебное заседание, в ходе которого ответчик направил своего представителя, неподготовленного к судебному заседанию.
16.05.2012 г. состоялось основное судебное заседание, в ходе которого представитель ответчика предоставил отзыв, в котором просил уменьшить сумму иска, путём зачета встречных требований по уплате неустойки за просрочку выполненных работ.
В ответ на отзыв, представители истца предоставили суду доказательства того, что просрочка работ произошла по вине заказчика, который несвоевременно предоставил помещения подрядчику. Нами также было указано на то, что зачёт встречных требований возможно заявить лишь до момента подачи другой стороной иска в суд, в момент же судебного разбирательства зачёт недопустим, поскольку для этого АПК РФ предусмотрен порядок предъявления встречного иска. Для того, чтобы суд мог рассмотреть встречные требования ответчика, ответчик должен уплатить пошлину. Ответчик же встречного иска не предъявил.
В судебном заседании объявлен перерыв.
23.05.2012 г., после перерыва, суд повторно заслушал доводы сторон и принял решение, которым исковые требования удовлетворил в полном объёме.

В решении суда, суд указал: «доказательства направления ответчиком истцу заявления о зачете встречного однородного требования на сумму 133 755 руб. 02 коп. до подачи рассматриваемого иска ответчиком не представлено, встречного искового заявления не предъявлено, в связи с чем, обязательство ответчика по договору на поставку и монтаж оборудования от 11.07.2011г. № 20110711С не может быть частично прекращено зачетом встречного однородного требования на сумму 133 755 руб. 02 коп».

Поскольку в иске были заявлено требование о взыскании процентов, начисленных до момента оплаты долга, сумма процентов, взысканная по решению суда, автоматически будет увеличена до момента списания денежных средств с расчётного счёта ответчика.

Скачать судебное решение 164 Кб, pdf

Перейти в раздел: Юридическое агентство / Представительство в суде / Арбитраж

Последние отзывы

Центр Восстановительной Медицины в лице директора Бадреевой Людмилы Владимировны, АНО ДПО "Академия восстановительной медицины" в лице директора Антюфьевой Екатерины Львовны выражают искреннюю благодарность Группе Компаний "Аваль" за оказанные юридические услуги. 
 
Л.В. Бадреева
Общество с ограниченной ответственностью "Юнивелер Русь" благодарит за плодотворную работу Группу Компаний "Аваль" при получении лицензии на медицинскую деятельность. Нам было очень приятно работать с Вами!
 
Высокий профессионализм, комплексный подход к решению поставленных задач, умение точно и своевременно выполнить взятые на себя обязательства - именно эти качества проявили сотрудники компании в ходе работы. Поэтому мы с уверенностью можем рекомендовать услуги ООО ГК "АВАЛЬ", как профессиональной, надежной и эффективной компании. 
 
Нам было очень приятно работать с Вами!
Заведующий медпунктом
ГАУ ДО СО ДЮСШ по хоккею "Спартаковец" выражает благодарность сотрудникам Отдела лицензирования ГК "АВАЛЬ" за ответственно проделанную работу по получению лицензии на осуществление медицинской деятельность в сфере спортивной медицины. 
 
Особенно хочется отметить оперативность и качество оказанных специалистами Отделами лицензирования услуг в рамках заключенного договора. 
 
За время делового сотрудничества Отдел лицензирования зарекомендовал себя стабильным и надежным партнером, специалисты которого являются ответственными и исполнительными профессионалами в области лицензирования. 
 
Каримов В.Р.
×